通过合同的约定，双方在交易中能够实现互利共赢，很多时候，合同的有效性取决于双方是否真实自愿签署，王科范文网小编今天就为您带来了试用买卖合同推荐8篇，相信一定会对你有所帮助。
试用买卖合同篇1
需方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
郸____县水务局对________年第三批农村饮水安全13标段管材供应工程进行了公开招标，并接受了____xx公司的投标。供需双方根据《民法典》等有关法律、法规，在平等、自愿的`基础上，本着诚实守信、互惠互利、共同发展的宗旨和原则，达成以下协议：
一、产品名称e管材、管件。
二、合同价款
1、合同总金额：人民币(大写)壹佰贰拾肆万肆仟元整;(小写)124.4万元;
2、以上总价款均为含税价;
3、产品名称、型号、规格及报价详见投标报价表(附后)。
三、质量标准与质量责任
1、质量标准：
2、质量责任：质量实行三包，保质期限________年;
3、在产品使用中供方需对需方的施工安装提供技术支持。
四、交货时间与地点供方按需方要求及时将货物送达指定地点。
五、运输方式及费用运输方式由供方选择，运输过程中发生的一切费用均由供方承担。
六、验收标准、方法及提出异议
1、验收标准：按gb13663——20执行;
2、验收方法：由驻地监理或业主抽样检测，如发现问题，监理及业主有权要求供方对有问题的货物进行及时更换。
七、结算方式
1、拨款依据：以供方发货清单为依据，以需方实际签收数量为准;
2、合同签订后，供方第一批货物进场，需方按合同总价款的30%拨付预付款，工程竣工验收合格后，再拨付总货款的65%;
3、预留5%作为质量保证金，工程验收后满________年，无质量缺陷，质保金一次结清。
八、违约责任
1、供方必须按照需方要求及时将货物送达指定地点，每拖延一天，按所送货物价款的1%作为误工费补偿给施工方;
2、供需双方必须按照合同要求自觉执行，如一方违约，另一方可与违约方解除合同。
九、争议解决本合同未尽事谊由双方协商解决，协商不成的，应向需方所在地人民法院提起诉讼解决。
十、合同生效本合同一式四份，供需双方及当地财政部门、发改委各一份。合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：
_________________年____月____日________年____月____日
试用买卖合同篇2
甲方（委托人）：
乙方（居间人）：住址：(营业执照)身份证号：
一、居间事项及具体要求
1、乙方为甲方务；
2、具体要求：
（1）乙方利用自身资源，为甲方推荐对写字楼有需求的订制开发、写字楼办公的意向客户。
（2）乙方协助甲方与乙方推荐的意向客户进行合同洽谈，并促成购房合同的签订。
（3）乙方需将其推荐的意向客户的资料向甲方项目客服部备案。
二、协议期限：从________年月____日至年____月日止，期限________年。协议期满，双方另行协商是否续约。
三、报酬、支付期限：
1、报酬报酬按乙方推荐的意向客户与甲方签订合同到达甲方账户款项总额的计算。
2、支付期限及方式甲方应在乙方推荐的意向客户与甲方签订了正式购房合同并交纳了首付款或合同全款后的____日内支付报酬，每到账一笔资金支付一次报酬。
3、合同款未到达甲方账户的，乙方不得要求支付报酬，甲方每次支付报酬前，乙方需向甲方提供合法有效的发票。
4、客户退房或解除协议的，乙方应在接到甲方书面通知之日起____日内将已收取的相应报酬返还甲方，乙方逾期不返还，每日按应返还金额的千分之一向甲方支付违约金。上述款项甲方有权从未结报酬中扣除。
5、乙方开户银行名称、账号：户名：开户银行：银行账号：
四、乙方同意，不论何种情况，乙方履行本协议所需或发生的一切费用均由乙方自行承担。
五、本合同解除的条件：
1、双方就解除合同协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的；
3、在协议期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；
4、当事人一方延迟履行主要义务，经催告后在催告的期限内仍未履行；
5、当事人一方延迟履行主要义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
六、保密事项
1、甲乙双方应充分保守本协议所涉及商业秘密。
2、乙方不得以其在履行协议过程中获取的甲方商业秘密作出不利于甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的报酬,乙方并应赔偿甲方由此造成的所有损失。
七、其他事项
1、乙方不得将本合同事项委托他人。
2、乙方在履行本协议过程中应维护甲方的形象。
八、争议解决方式：本协议在履行过程中发生的争议，由争议双方当事人协商解决，协商不成的可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式份，甲方份，乙方份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
签字（盖章）:签字（盖章）:____
日期：________年____月____日____日期：________年____月____日
试用买卖合同篇3
供方：xxx(以下简称甲方)需方：xx公司(以下简称乙方)
签订时间：________年____月____日
签订地点：市x公司根据国家有关法规、政策，经双方协商，特签订本合同，以共同遵守。
一、品名、计量单位、数量：
二、产品的质量与标准：甲方售给乙方的鲜蛋应符合国家的收购规格，即新鲜完整，不破损，不变质，保持其表面清洁。
三、包装要求：用硬塑箱包装，籍由甲方自备。运输结束后所用箱由乙方在三天内返还甲方，若乙方将箱损坏，按价赔偿。
四、价格及作价办法：全年实行季节差价。按有关规定，收购旺季实行最低保护价，即鸡蛋每千克三元六角，鸭蛋每千克三元八角。
五、交货地点：花园乡xxx发货室
六、交货方式与运费负担：由乙方自提，运费由乙方负担。
七、验收方式与期限：乙方在提货前一天验收，一天内验收完毕。
八、货款结算方式：乙方验收后一周内支付现金或汇款。
九、超欠幅度：甲方在按合同规定的月交货量交售时，超欠5％以内，不作违约论。
十、违约责任：甲方在允许的超欠幅度之上，每欠一千克鲜蛋，应补偿乙方损失四角钱。乙方违约拒收一千克鲜蛋，应补偿甲方损失六角钱。
十一、若遇不可抗拒力，不能履行合同，应及时通报对方，并以书面形式办理变更或解除合同的手续。本合同正本二份，甲乙双方各执一份。
本合同有效期：自________年月日至________年月日。
供方(甲方)：______
代表人：(盖章)______
地址：______
银行：______
账号：______
电话：______
需方(乙方)：______
代表人：(盖章)______
地址：______
开户银行：______
账号：______
电话：______
试用买卖合同篇4
出卖人：________(以下简称甲方)
买受人：________(以下简称乙方)
兹为甲、乙双方机械买卖试用事宜，双方订立协议如下：
第一条：于合同成立日起一星期内，由甲方将买卖标的物(后列机械)运到乙方工厂，双方约定，若试用后乙方认为合意，即行成交。
第二条：试用期间以____日为限，自接到机械次日起算。
第三条：前项试用，如不合意，应立即将机械退回，以示买卖不成立。退回运费由乙方负担。
第四条：在试用期间，乙方对机械有自由使用之权，因此而有所损害的，乙方应负赔偿之责。
若其损害系制造欠妥所致或属甲方运输中损坏的，不在赔偿之列。
第五条试用期届满，乙方不将机械毫不迟延退还与甲方的，视为试用合格，买卖即应生效。
第六条买卖价款议定为人民币______元整，于合同成立同时由乙方缴付保证金人民币______元整。
如买卖成立保证金应充作价金的一部分;如买卖不成立，由甲方全数返还乙方。
第七条试用后乙方认为不合格，或需要继续试用时，经甲方同意双方可另行签约。
第八条试用后如乙方认为合格的，应于试用期终止日起算____日内将货款全部付清，不得拖延。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
出卖人(甲方)：________买受人(乙方)：______________年____月____日
试用买卖合同篇5
法定代表人张庆辉。
委托代理人吴健生、林孝强，广东建升律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。
法定代表人叶凤娟。
委托代理人余超生，广东明祥律师事务所律师。
上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(xx)金岐民初字第44—1号民事裁定，向本院提起上诉。
上诉人上诉称，xx年1月1日，上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》，协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款：“与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定，应按上诉人的理解。上诉人认为，依以上条款的约定，如双方发生纠纷，应先协商解决，如解决不了，才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖，应先与上诉人协商，协商不成，才能起诉。否则，本案只能按一般地域管辖的规定，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后，没有与上诉人协商解决。因此，有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(xx)金岐民初字第44—1号民事裁定，指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。
被上诉人答辩称，被上诉人与上诉人xx年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此，双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖，该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定，是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉，原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前，已与上诉人多次协商，协商不成才向人民法院起诉。况且，双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件，即使双方没有协商，被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商，协商不成才能向金平区法院起诉，否则，就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立，依法应予驳回。综上所述，上诉人纯粹是在玩弄文字游戏，所提理由根本不能成立，目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉，以维护被上诉人的合法权益。
本院经审查认为，本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定，应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定，是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内，其作为原审原告，依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉，原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立，依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
试用买卖合同篇6
甲方： 乙方：
根据《民法典》、《中华人民共和国食品安全法》等文件，甲乙双方本着自愿、公平、互利、诚信的原则，就乙方给甲方供应大米、面粉、食用油事宜，经协商达成协议如下：
一、供应物及价格价格不做任何调整。
二、合同供货期：________年____月____日至________年____月____日，合同供货期内所有货物甲方审核无误后在____日前将货款支付给乙方。
三、每批大米、面粉、食用油采购时，甲方提前1—2天通知乙方送货，乙方须按期、按量供应，送货时乙方负责将货物搬运到甲方指定地点，并摆放整齐。
四、乙方严格按照本合同要求的货物供应，保证质量，不得以假充真，保证向甲方供应的大米、面粉、油不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。
五、乙方在送货时保证所配送货物是包装无破损、商标完整清楚的合格产品，且离质保期不少于3个月，同时需提供本批次货物的检验报告单复印件，否则甲方有权拒收。
六、甲方应当对采购的`食品包装标准进行查验核对，禁止质量不合格，卫生不达标、超过保质期、无标签、无检验报告单等不符合食品安全标准的食物进入我院。
七、结算方式：结算方式为月结，即每月结算一次。乙方当月供货期满后，根据实际供应量开出正式发票，并于次月____日前到甲方报帐结算，
八、甲方应按时给乙方结算货款，如无特殊原因，超过____日（即次月____日）还未支付，乙方有权中止供货。
九、违约责任：
1.乙方送交的货物必须是定量包装，要求称量必须与包装袋上标明的重量一致，如发现有不足秤的（偏差3‰视为正常误差），甲方有权退回货物，乙方需要承担相应的违约责任，每次甲方在乙方货款中扣违约金500元。
2.乙方若未能按期、按量为甲方配送大米、面粉、食用油，每次扣违约金500元，连续3次或累计5次未能按期、按量为甲方配送，甲方有权中止合同。
3.乙方所配送大米、面粉、食用油不符合《中华人民共和国食品安全法》和本合同规定的，甲方有权拒收，同时视为未能按期、按量配送货物。
十、不可抗力事件处理任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。
十一、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。
十二、解决合同纠纷的方式：本合同如有纠纷，甲乙双方友好协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十三、本合同一式六份，甲方执五份，乙方执一份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订、盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
地址： 地址：
联系电话： 联系电话：
签订日期：________年____月____日签订日期：________年____月____日
试用买卖合同篇7
甲方(收购方)：________
乙方(供货方)：________
石料购销合同书甲乙双方本着合理、有利及最大限度的保护生态环境的情况下开采矿产资源，乙xx将其享有合法和拥有自主开采的花岗石矿山(石场)开采后与甲方联营供销。双方现本着互惠互利、共同盈利的原则，并通过双方充分协调，特达成如下联营供销条款，以资双方共同遵守。
一、供货的品种、规格及供货数量
1.花岗岩：硬度6.1以上。
2.花岗岩总收购片石万吨，规格：每吨收购价
(包运到码头价)
3.花岗岩收购数量 万吨，规格：硬度6.1以上，收购价每 吨
(包运到码头价)以上3项乙方包收购片石价格，公路过桥、过路费、汽车手续不齐违章及其它运输相关各项罚款费用，运到码头交货给甲方税后价格
二、石料到港码头及质量要求：
1.到港码头，由乙方将石料运至甲方指定的码头()，验收合格后交货。
2.质量要求：无掺其他杂石、无坭土、无杂草树根、无掺风化石、石料内胆无杂石等。
三、计量方式和结算方式
1.计量方式：石料由乙方运到甲方指定的码头过磅，按验收合格的过磅清单统计为完成供货的数额。
2.结算方式：每完成1000吨结算一次货款。
第一次结算支付95%货款，留5%作保证金;
第二次结算货款时，先付清上次留下的5%，以此类推，在供货期满后甲方将履约保证金一次性退3.甲乙双方同在当地银行开设一个独立败(双方控制)，石场订金及每次结算石料款都由甲方转至乙方开设的独立账户(双方控制)，然后由乙方统一与其所属的石场和施工队伍自行结算。
4.甲方支付乙方的石场订金(预付款)可折抵结算收购(石料)款，并随着石场价格上下浮动，必须在甲方优先的前提下，进行协商确定价格。
四、供购期限及供货时间
1.供购期限计划________年，即从实际供货第____日算起，供货满年以后看需求及合作状况，甲乙双方另行签订供购合同书。
2.供货时间：自________年____月____日至________年____月____日截止(以总购货方的供货通知书为准)
五、供货前甲乙以方必须给对方提供的资料
1.乙方给甲方提供的资料
(1)石场的营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证、排污许可证等相关证件的扫描件(盖章有效);
(2)石场的开采许可证扫描件(盖章有效)
(3)石场石料的化验单扫描件(盖章有效)
(4)石场法定代表人身份证复印件
(5)石场的开户银行独立账号(双方控制)，便于支付石场订金(预付款)。
2.甲方给乙方参阅四方和总购货方所签订的供购合同书。
六、甲乙双方的主要责任
(一)甲方的主要责任
1.甲方保证石料销路畅通，确保乙方能正常供货;
2.甲方负责按合同规定的条款要求给乙方支付货款;
3.甲方派出工作人员和乙方派出的人员共同每天在码头货场验收统计运输石料过磅4.甲方根据乙方所属石场的储藏量，给乙方支付订金(预付款)，乙方组织生产和供货。
(二)乙方的主要责任
1.乙方负责石场开采必须有合法手续，并进行石料的爆破、装车、运输一系列的包工，包价的生产，并且将石料运至甲方指定的码头交货验收完毕。
2.乙方保证按本合同要求的石料供货数量和规格质量，保质保量的进行供货，乙方保证所供的石料无掺假现象，如质量不合格的石料未被收购，乙方应承担一切责任及因此而产生的.39;相关费用。
3.在石料生产、运输过程中，乙方必须严格执行国家规定的《安全生产管理条例》制定切实可行的生产管理制度及安全措施，对进场员工进行相应的安全生产，如果因乙方忽视安全生产管理，导致发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，相关一切责任及费用由乙方全部承担，甲方不承担任何责任及费用。
4.乙方自行解决相关人员住宿、车辆停放场，并办理交通运输及交警和路政、环保等有关手续，承担一切相关费用。
5.乙方承担运费、过桥过路等各项运输费用，承担因此各项违章而产生的一切费用和责任
七、甲乙双方商定，供购石量头三个月为试供货期，不按合同规定的供货量供货，在三个月的试供过程中，根据实际情况，甲乙双方另行协商调整每月供货数量，调整以后的每月供货量，作为本合同的每月固定供货量。
八、违约责任
1.甲乙双方严格遵守和执行本合同条款，否则属于违约，违约方必须赔偿守约方由此而造成的损失及相关费用。
2.如果由于甲方石料销路不能正常进行，或货款临时短缺，甲方应在四天内通知乙方停止生产，并结清乙方的石料款，否则作为甲方违约处理，待销路恢复正常或货款到位后继续开展供销合作。
3.试生产和供货三个月内，甲乙双方每月供购量，经调整确定以后，如果乙方每月完不成供货任务，乙方除补偿由此而造成甲方的损失和费用外，额外增加20万元人民币违约金赔付给甲方，罚款资金从每月下余5%保证金中扣除，不够捐款可从每月货款中扣回给甲方为止，同样，如果甲方石料销路不能正常进行和货款不到位，未在四天内及时通知乙方，让乙方停止供货，甲方除补偿乙方停工造成的损失外，还要额外增加20万元违约金赔付给乙方，并且供货期限按停工天数顺延。
九、合同的解除与终止
1.供购合同期限到期后，本合同自行终止。
2.因销售订单终止(石料总收购方终止收购本矿山石料)或无效，本合同自行解除。
3.因政府关闭矿山(石场)，本合同自行解除。
十、乙方与甲方签订该合同后，不得再与其他单位或个人签订供购合同和自行销售石料，否则按违约处理，赔偿甲方由此造成的一切损失及相关费用。
十一、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，供销期满并结清货款后自行失效，在执行本供购合同的过程中，如果双方发生纠纷，甲乙双方首先进行友好协商解决，如果双方协商达不成共识，任何一方均有权向当地仲裁部门申请仲裁，或向当地法院申诉裁决。
十二、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：________乙方：________
法定代表人：________法定代表人：________
身份证号码：________身份证号码：________
联系电话：________联系电话：________
银行账号：________银行账号：________
签订日期：________年________月____日签订日期：________年____月____日
试用买卖合同篇8
甲方(买方)：
合同编号：
乙方(卖方)：
签订地点：____市____县 根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，订立本合同。
一、 标的物： 序号物资名称规格型号产地单位数量单价合价备注 总 计：b(大写)：
1、最终数量以实际入库合格数量计算。
2、上述价格已包含货物、运输、包装、装卸、税金、利润等送到甲方指定地点的一切费用，不因市场变化等原因作任何调整。
二、质量标准： 按 执行，标准代号、编号和标准名称(如有) 。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准 。
三、乙方对质量负责的条件及期限
1、质量保证期为：自验收合格之日起 个月。
2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束，应依法承担相应责任。
3、如检验发现不符合本合同质量标准条款第二条规定，甲方有权拒绝付款，乙方对甲方造成的直接和间接损失应予赔偿。
四、包装标准、包装物的供应与回收
1、包装标准按 执行，标准代号、编号和标准名称 。 1国家标准;2行业标准;3企业标准;3封存样品质量标准;5其他标准 。
2、产品所需包装由乙方合理包装并符合技术附件的要求(如有)，适合水运和或长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，符合甲方使用要求。危险品包装需符合 ，如因包装不当对甲方或其他第三方造成的损失和责任均由乙方承担。
3、乙方应根据产品运输要求，于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”，“切勿受潮”等注意事项，任何由于包装不善而造成的损失由乙方承担。
4、包装物由乙方提供，不计费、不回收。
五、附随的必备品、配件、技术资料、工具数量及供应方法等
1、乙方对标的物的质量负责，产品均附质检报告单和或质量保证书并符合技术附件的要求(如有)。
2、 。
六、运输方式、交货时间、交货地点：
1、乙方应该按照合同约定，于________年____月____日(分批次一次性)交付甲方指定的工厂： ;收货人姓名： 电话：
2、乙方采用 运输，交付甲方前的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用。
七、验收标准、验收方法、提出异议：
1、甲方根据本合同第二条、第三条有关规定，对乙方交付的产品进行验收，但甲方的验收不免除乙方的任何质量责任和义务;
2、甲方验收方法：质量按合同约定的标准验收;数量按照甲方验收合格后的实际数量为准;外观检验包括产品的规格、型号、批号、重量是否与送货清单一致及合格证是否一致等;
3、甲方应在材料进厂验收后或使用过程中出现质量问题后____日内书面通知乙方提出异议，但有关权威部门认定不合格的或存在质量缺陷的，提出异议不受上述期限的限制。
八、结算与付款：
1、双方根据实际验收合格的数量进行结算货物总金额，甲方以现金银行承兑汇票转账形式向乙方支付货款;
2、付款方式：乙方提供全额增值税发票后，采用分期付款，即合同签订后预付总货款的%，货到厂后付总货款的 %，验收合合格后付总货款的 %，质保金为总货款的10%在验收合格满 个月后无息付清。
九、合同的解除
1、乙方不能按照甲方约定的时间交付钢材超过____日的，或交付的产品是假冒伪劣的;
2、乙方交付的产品不符合本合同约定的质量标准的。
十、违约责任：
1、乙方未能按照甲方要货的通知要求的时间交付的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金额的 20 %向甲方支付违约金;甲方不解除合同的，乙方除了继续交付外，还要根据实际延误的时间，每逾____日，按照应交付合同金额的 1 %由乙方向甲方支付违约金;
2、乙方交付的产品经验收、检验、检测不符合本合同约定的，或交付的产品质量不合格的，甲方解除合同的，乙方按照本合同金额的 20 %向甲方支付违约金;甲方不解除合同的，乙方应当重新交付符合本合同约定的产品，因此造成的交付延误的，根据实际延误时间，每逾____日，按照应交付合同金额的 1 %由乙方向甲方支付违约金;
十一、争议的解决： 本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向 合同签订地.人民法院起诉。
十二、其他：
1、本合同如有未尽事宜，双方可协商签订补充合同。
2、本合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效，一式四份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
地 址：
地 址：
联系电话：
联系电话：
合同签订日期：________年____月____日
试用买卖合同推荐8篇相关文章：
